為什麼要加給得標廠商工期跟增加工程款
承攬就是約定完成工作後給付價金
低價得標
12/31號要結婚 要做結婚蛋糕 於是未婚妻要求蛋糕內容品項 預算抓1萬元
五層蛋糕+最上面30公分人偶+要土雞蛋+法國某牌鮮奶油
於是有10家蛋糕店來投標
今天有一家投標6K 其他都8K~10K 於是就請6K那家做了
你說6K的蛋糕真的沒問題嗎 說真的我是會怕
但是檢查他甲級烘培業執照有
營業執照有 商業登記有 原物料進貨檢驗單也有 也做過幾個蛋糕 那為什麼不給他做
別說甚麼低價搶標 但是他曾經做過蛋糕也符合資格 為什麼不給他
最低標有沒有問題 有 就是惡意搶標 但是他答應能最便宜做 為什麼不給他
資格全部符合 也有其他實績
今天去訂蛋糕會不會請他做 會 那為什麼最低標卻不准機關給他
別說甚麼10K要求那麼多 或是預算亂編
今天你同意我規定來投標 就算在怎麼誇張 投標就是同意我的要求
當然就要有五層蛋糕+最上面30公分人偶+要土雞蛋+法國某牌鮮奶油
再來說展延工期
今天我12/31要結婚
請求12/30早上拿到 可以先送去會場
結果25號說停電停水緩一下 好我同意了 12/30中午後拿到就好
26號說說冰箱壞了 延到12/31早上再送過去 好我也同意了
27號說蛋價飆漲 要延到蛋價回穩再買 1/1才能送到
啊我就12/31結婚 為什麼要讓你延到1/1號
你做個蛋糕理由一堆 要跟我加錢又跟我延期 誰會願意阿
再來增加工程款
做個蛋糕先說房租上漲 再來蛋價飄長 再來油電雙漲
阿當初你同意6K做蛋糕 然後拼命加 加到最後說要11K 你說我會不會氣
那不如當初我請9K老牌蛋糕店做 人家誠信老店不會亂搞
拿以上例子來套到工程
大家可以理解機關想法了嗎
事前的同意結果做到一半開始翻臉不認 你說要機關怎麼處理
加上未婚妻閨蜜(檢調政風審計)
阿怎麼沒有30公分人偶 阿怎麼6K可以買到你要花7K 阿怎麼12/30號送不到會場
身為未婚夫(承辦人員、機關)你要他們怎麼處理
尤其檢調
阿不是說鮮奶油要用擠成花的 怎麼變成擠成一圈的呢
有沒有圖利 有沒有瀆職 有沒有貪汙
檢調一起訴 就算最後判決無罪 公務員不用升了 那幾年考績鐵定GG
加上沒得標廠商各種鬧 最低標對公務員而言是一翻兩瞪眼 不會有爭議
最有利標 保證沒得標廠商的申訴寫都寫不完
上次講到廠商破產小包商做法
今天來說機關要應對甚麼
第一就是封閉施工地點
首先廠商不施作有兩種 一種是發函說不做了 第二種是10天沒進工地
發函不做比較簡單 就回函說我們會追訴請賠償
不進工地的話要先催告 問他說你幾天內不進來我們會依約處理 再來才能終止契約
終止後要開始清算 通常會請第三方鑑定
北台灣有幾家有名的 鑑定中心 基本上都找這幾家做了
鑑定甚麼 鑑定說大包施工進度多少 進貨多少 避免事後爭議大包跟監造說的不一樣
所以前面說要封起來得原因 就是避免有人進去破壞或是搬走已進貨原物料
第二就是重新發包
該做的工程還是要做 馬路還是要鋪 房屋還是要蓋
所以要重新發包施作
終止前包商跟後包商之間呢 通常是請保全現場保障啦
通常監造會繼續請同樣人
所以還要持續付監造費用 當然會轉向前大包求償
第三是收不完的扣押命令
包商不可能只有一個工程
不管事欠銀行還是欠小包還是欠其他地方工程
會有一堆扣押命令來 禁止你付錢給大包
扣押命令會收到承辦人員都會寫了
說真的當大包商倒的時候 能給多少錢真的不多
大包都會催公家機關快給 變成真的少給的狀況不是很多
第四就是向大包求償
監造計算完工程進度後 機關要向大包求償
再把之前沒給的估驗計價款扣除、保證金、保留款後
加上 重新發包價差、監造費用、保全費用、鑑定費用、保險費用等
看是要起訴請求還是剛好抵扣完
但說真的都只拿的到債權憑證啦
真的對機關其實沒甚麼差 反正又不是掏自己錢
有債權憑證可以對檢調政風審計交代就好了
如果第二次重新發包工程順利
那就天下太平
但是第二次包商又倒了呢?
回到第一步重來
今天先這樣 其他之後再說 版上不少專業人才 小弟從業才一年多
還有不少眉角沒有大家專業 謝謝